當前位置:簡歷模板館>熱點>合同範本>

消防合同模板7篇

合同範本 閱讀(1.71W)

一份出色的合同是溝通協作的基石,能夠確保各方的權益得到保護,制定合同的各方更好地理解合同條款的含義和目的,本站小編今天就爲您帶來了消防合同模板7篇,相信一定會對你有所幫助。

消防合同模板7篇

消防合同篇1

甲方(委託單位)

名稱: 地址: 乙方(接受委託單位)

名稱: 地址:*******

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》、浙江省消防條例,甲、乙雙方經友好協商,甲方委託乙方對甲方指定工程的“□建築消防設施、□建築電氣安全”實施即時檢測。爲了保證檢測工作順利進行,甲、乙雙方簽訂如下合同,以資共同遵守。

一.委託檢測的工程名稱: 。

委託檢測工程的使用性質: ,檢測面積: ㎡。 工程地址: 。

二.雙方協作事項:

1.甲方須委派熟悉消防設施工程及電氣工程情況的人員配合現場檢測,檢測工作中涉入相關消防設施及電氣設備的操作由甲方人員進行;

2.檢測所需的儀器設備由乙方負責,乙方應儘量在不違反有關規定的情況下儘快完成檢測;

3.乙方作業人員安全由乙方負責;

4.乙方作業人員不得擅自動用非檢測範圍內的.設備和設施;

5.乙方作業人員不能隨意改動、移動、破壞公用設施。

三.甲方在委託檢測時應向乙方提供檢測有關的技術資料爲以下打“√”項:

建築工程消防設計審覈意見書或建築工程備案單複印件; □建築工程消防設施竣工圖;

主要消防設備、電氣設備及材料的質保書和合格證複印件; □隱蔽工程紀錄,電氣系統運行記錄複印件; □建築工程電氣竣工圖;

四.甲方委託乙方消防設施檢測項目爲以下打“√”項:

五. 甲方委託乙方電氣消防安全檢測項目爲以下打“√”項:

六.保密要求:

1.甲方對乙方提供的檢測報告及相關資料除用於消防驗收或備案外應嚴格保密,未經乙方允許不得部分複製。

2. 乙方對甲方提供的技術資料及項目檢測報告應嚴格保密,未經甲方允許不得向第三方泄漏。

七.合同履行:甲方建築工程在消防設施及電氣設施安裝調試完畢並水通、電通後(年檢工程需在維保調試合格後)通知乙方,乙方在接到甲方可以檢測通知三天內按排現場檢測並填發檢測收費通知,檢測合格後三天內出具檢測報告。

八.驗收標準:全部檢測項目完成後,乙方就甲方委託檢測工程出具檢測報告爲以下打√項: □建築消防設施檢測報告; 建築電氣安全檢測報告。

九.檢測費用:依據****物價局浙價費【1998】204號通知,經協商確認委託檢測的建築工程消防檢測費共計 萬 仟 佰 拾元(¥ 元)。需複檢時,複檢費用經協商每次加收 元。

十.消防檢測費支付方式:

甲方依據乙方檢測收費通知:銀行匯款或領取檢測報告時現金直接支付給乙方。

十一.其它約定事項:

十二.本合同一式二份,雙方各執一份;本合同雙方代表簽字,單位蓋章後生效,未盡事宜雙方協商處理。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

消防合同篇2

發包人:__________消防工程有限公司(簡稱“甲方”)

分包人:__________(簡稱“乙方”)

經雙方友好協商,甲方同意將__________市__________縣____________________消防安裝工程委託給乙方施工,爲明確雙方的權利與義務,確保工程如期按質按量順利完成,特簽訂以下協議條款,以資共同遵守。

一、工程概況

1、工程名稱:________________________________________

2、工程地點:________________________________________

二、勞務安裝的範圍及內容:

噴頭安裝、消防箱安裝、水泵房安裝火災自動報警系統

三、施工工期:

該工程施工工期暫定爲______天,合同簽定後乙方即進場施工。如遇下列情況工期順延:

1、由於甲方及土建原因造成;

2、原工程的設計變更;

3、甲講話春賢條款規定支瓚用度和由此造成的損失

4、不可抗力的事件

四、承包方式及工程造價:

1、承包方式:包清工加施工機具;

2、勞務分包暫定價爲稅後人民幣:____________________元(______________________________元整)。

3、如需委託乙方進行其他消防施工工作內容,用度另性協商。

五、勞務費支付方法及結算方式:

1、合約簽定後甲方即付進場費:30000元;

2、工程完成至90%時,甲方支付全部勞務費的80%;

3、工程在進行消防檢測時完成雙方的結算手續,甲方在項目經柳州消防部分驗收合格後的15日內將全部勞務費扣留3%的質保金後一次性付清乙方;

4、工程結算:實際安裝工程量稱以各個工程計價點的單價爲勞務費總價;

其中:噴頭安裝50元/個(帶管)

消防箱安裝250元/個(帶環管)

水泵房按圖紙整套4800元/套(另算)

備註:室外連環管另算。

六、技術資料及其它

1、甲方向乙方提供其分包範圍內的消防施工圖紙壹份。

2、施工中由於現場因素的需要進行的施工變更,乙方應及時提供相關數據資料及滿足消防規範的施工方案,甲方在收到乙方數據資料後儘快予以認可;對非合同內的工程量其安裝的勞務費由雙方協商後以書面形式予以確認並在工程餘款結算時一起付清;

七、材料和設備供給:

1、該工程所需材料和設備均由甲方自行採購。乙方負責起勞務所需的安全設施、加工機器和安裝機具及相應的耗材,如:衝擊鑽的鑽頭等。

2、乙方進場使用的加工機器和安裝機器應有滿足建築工程施工規範安全治理的有關規定,必須使用符合國家相關標準要求的合格產品並在使用的過程中及時檢驗和維護。

八、雙方責任:

甲方:

1、按計劃及時提供安裝所需的有關設備和材料;負責向乙方提供施工用水、用電;按設計圖紙解決與土建等各方的協調事宜。

2、委託代表隊工程進度、質量進行都督,檢查隱蔽工程,板栗中間交工工程驗收手續。負責協調乙方與各施工隊伍、班組的關係。

3、對乙方的現場施工進行配合,協助解決影響工程施工生產機器地板與和安全等方面進行現場檢查、督促。

4、按合同約定的時間和數額撥付勞務費給乙方;並對合約外工程量進行簽證。

5、負責做好施工過程各原始資料記錄,標誌竣工圖及收集、整理竣工資料,並裝訂成冊。

6、對乙方的施工分歧格項出具限期整改通知單,並對乙方施工分歧格項衍生施工材料的浪費進行處罰。

7、對委託乙方施工的非合同的工程量按程序進行確認和簽證,並把簽證用度在工程結算時一併支付。

8、甲方在乙方對每月的限期整改內容進行消項後才辦理相應勞務費請款手續。

乙方:

1、本着“認真、負責”的工作態度和“合格、節約、實用”的施工月子配合乙方的施工治理,做好各項施工預備工作;安全、文明施工,付出乙方有關現場治理人員和指導、監視、協調。

2、合同簽訂後即進場施工,樣安裝國家有關消防安裝的技術規範施工,確保工作質量。

3、對工程質量不符合施工圖紙和現行消防驗收規範要求,應負責無償修理或返工;對乙方開具施工不符合項的限期整改通知單,應在規定的時限內完成並報甲方項目部消案。

4、因工程僅對需要安排加班施工的,與甲方進行協商。施工中,碰到必須損壞建築物某些局部結構或裝飾物的,首先告知甲方,經甲方協商同意後方可施工。

5、進場施工人員須配置相應的特種上崗人員(電工和焊工)各一名,並持有有效證件到甲方項目部備案。

6、承包人自帶施工用機械設備必須是國家正規廠家產品。接機械性能良好、安全防護裝置靈敏可靠,符合建築相關安全治理要求。

7、承包人必須教育並約束員工嚴格遵守施工現場安全治理規定。對遵章守紀者歸於表揚,對違章工作、違章指揮、違反勞動紀律和規則制度者給予糾正、責令整改、處罰,直至推出現場。

8、對承包人在施工中的安全隱患,在發包人多次發出指令要求更改,而承包人拒不執行的情況下,發包人有權勒令承包人停工整頓,由此而發生的一切經濟、工期損失均應由承包人承擔,並賠償發包人的所有損失。

9、承包人對其領用的材料的保管工作,需配備一名專(兼)職保衛人員負責本報內領用材料及設備的保衛工作;並承擔其用度;

10、承包人應當樣安裝《分包合同條件》中關於安全生產的規定組織施工。承包人須管材造型國家和政府、行業主管部分頒佈實施的有關安全生產的法律法規及各項規定,嚴格按照安全標準組織施工。乙方對因違反安全事故規定引起的安全事故負責並存的責任;

11、承包人應對其自身在分包工程現場的全部僱員的認識安全及自有機械設備等財產辦理保險,其用度自理;

12、發包人的事先同意,承包人不得將合同或合同的任何部分,以任何形式轉包或再次分包。

九、工程質量標準及保修期限:

1、該消防系統的安裝質量,必須符合現行消防設計及施工驗收規範的安裝要求。確保各系統的使用功能穩定、可靠。

2、驗收合格之日起,乙方對該工程總體保修一年。

3、保修期內,屬安裝施工問題的,由乙方負責檢驗並承擔用度;不可抗力因素照成的設備和系統損壞的,乙方提供有償維修服務,機具和設備有甲方自理。

十、違約責任:

甲方未能按合同履行自己應負的責任,除竣工日期順延外,按合同法有關規定賠償乙方因此發生的損失;疑犯更不能按合同規定日期交付使用,按合同法有關規定賠償甲方損失。

十一、糾紛處理:

雙方履行本合同時,如發生糾紛應採取有好協商的方式解決,協商不成雙方可以到當地人民法院起訴。

十二、甲方工作:

(1)對乙方人員進行施工技術交底及三級安全教育。

(2)在施工地點爲乙方提供施工和生活便利條件。

(3)負責按時共給施工所需全部材料。

十三、乙方工作:

1、遵守公司的有關規章制度,服從甲方施工治理人員的工作安排。

2、按圖及國家及當地消防主管部分有關標準規範進行施工,如有更改必須經甲方治理人員簽字。

3、遵照《建築工程安全操作規程》所規定的條列。所有施工人員,均要經三級安全教育方可上崗。電工.焊工等特殊工種須有操作證方可上崗。若由於乙方違章操作給甲方及建設單位造成損失,由乙方責任賠償。

4、乙方應保護施工場地整潔,當天施工留下的垃圾當天清理乾淨。

5、乙方施工的工程質量必須達到合格以上,以當地有關消防主管部分驗收爲準。

6、在鑽孔施工中應做好防護措施,儘量避免將牆面膩子弄髒,在鑽孔完畢後應將已污染的牆面清理乾淨。

7、施工後期孔洞修補時,應保證其他工種後期補刮膩子時能刮平天面。

十四、其它:

(1)乙方必須愛護甲方所提供的施工機具,在確保工程質量條件下節約材料,若乙方違章操作造成甲方施工機具損壞由乙方負責修復,工期不延。

(2)若乙方施工人員中途退場或無故停工,甲方有權停付人工費,所造成損失均由乙方負責。

(3)乙方必須確保工期,若乙方誤期給建設單位造成損失由乙方負責。

(4)若甲方發現乙方不按圖及國家有關標準規範施工,技術低劣,造成工程質量差.業主投訴,甲方有權終止協議,停付人工費

(5)甲方的所有設備、構件、工具、材料等,乙方只能使用,而無權進行挪用、轉借、及變賣等,一旦發現乙方有上述行爲,甲方有權扣除乙方十倍之工程款,及開除相關人員。

(6)甲方的所有設備、構件、工具、進場交付乙方使用,乙方必須簽字認可,待工程結束時,所有設備、構件、工具、必須如數退還甲方,如有丟失或人爲損壞,乙方需對甲方進行賠償。

(7)本協議自甲.乙雙方代表簽字及蓋章後開始生效。

(8)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

(9)本合同在雙方簽字後生效,在消防工程質保期完結清安裝勞務費後失效;合同執行期間未盡事宜雙方另行有好協商,約定協議與本合同同具法律效力。

甲方:____________________(簽章)

乙方:____________________(簽章)

日期:______年______月______日

消防合同篇3

甲方:____________

乙方:____________

根據公安部1996年第21號通知精神及成都市消防條例第十條、三十五條規定,明確消防設施的維護保養責任,確保自動消防設施的正常運行。提高自動消防系統的火災抵禦能力,經甲乙雙方協商達成如下合同條款:

一、工程名稱:____________

二、工程地點:____________

三、維保項目:1—7項

1、火災自動報警系統;

2、聯運控制系統;

3、消火栓滅火系統;

4、水噴淋自動滅火系統;

5、消防排煙通風系統;

6、應急疏散系統;

7、區域報警系統。

四、維保期:維保期年,從__年__月__日至

五、維保費用及付款方式:

1、維保費用:每年¥元,大寫

2、付款時間及方式:合同簽訂後半月甲方支付乙方總合同款的60%即¥元(大寫:),合同期滿七日支付乙方總合同款的40%即¥(大寫:),付款方式採用現金或同城轉賬。

3、一次性更換材料單價在以上的費用由甲方支付。

六、雙方的義務和責任:

(一)甲方的義務和責任:

1、甲方應向乙方提供全套消防系統的竣工材料、圖紙,便於掌握消防系統的情況和開展維護工作,合同期滿後歸還甲方。

2、甲方不得將消防設施設備挪用,若因此造成的損壞,責任由甲方承擔。

3、在對隱患工程進行維修時,乙方儘量保護原設備,如有不可避免的地方,造成原裝修材料的損壞,修復工作由甲乙雙方協商解決。

4、甲方需改造工作涉及到消防系統的改變時,甲方應事先通知乙方,乙方應協助甲方修復和完善消防系統,所需費用由甲方承擔。

5、甲方應確定消防控制中心有專人24小時值班監控。建立檢查維修設備登記薄,爲維護人員提供設備出入證件。設備發生故障時應及時通知維修單位,發生火災事故時應及時處理。

6、對乙方例檢所做的記錄、報告,甲方應制定專人負責覈對簽字。

(二)乙方責任與義務:

1、乙方需具備有關部門認定的現代消防系統維保資質,並對資質的真實性、有效性負責,承擔由於資質的真實性、有效性而引起的責任。維護人員必須有專業的維保技術資格,有高度的責任感和認真負責的精神,對所承擔的消防系統保證質量第一,科學檢查、精心維護使消防系統靈敏、可靠,保持常年運行。

2、乙方在合同簽訂7天內完成整個系統的普查,並將普查後的結果以書面形式呈報甲方,對普查系統所存在的問題進行恢復。

3、對所承接的消防維保進行每月兩次的例檢,並做好月檢、季檢、年檢報告等工作,對發現的問題限期進行整改,並出具有效的系統正常運行的檢測報告。

4、乙方24小時開通服務諮詢電話,並負責24小時排故。消防系統發生故障時,乙方接到甲方通知後,應在2小時內到達現場,在12小時內解決一般故障,24小時內解決重大故障。如不能在24小時內解決的,乙方應書面說明原因及需要的維修期限,並提出臨時安全防範措施,配合甲方人員應對緊急情況。

5、消防系統發生重大故障,必須進行較大的維修或更換部件,須報甲方批准。甲方應迅速給予乙方答覆,如因甲方延誤造成一切後果由甲方承擔。但系乙方的`過錯造成的由乙方承擔一切責任。

6、消防部門檢查工作時,乙方應主動參加、認真聽取消防部門的意見,積極配合甲方工作,對消防系統存在的問題按要求進行完善。

7、乙方應積極協助甲方建立自動消防系統有關管理制度,根據維修工作需要,向消防監控值班提供相應的記錄、記事本。指導自動消防監控人員正確使用監控設備,監控人員對值班中出現的情況,作出正確的處理並記錄。雙方共同做好消防系統保養工作。

七、違約責任:

1、甲方按合同規定付款,每延誤10天支付3%的違約金。

2、若乙方未按雙方約定的期限或相關標準完成維修或維保工作,每次支付甲方違約金1000元,超過3次,甲方有權終止合同。

3、雙方不得無故終止合同,否則無故終止合同方向對方賠付履行合同額的50%違約金。

八、本合同雙方簽字生效,具有同等法律效力。

九、本合同壹式肆份,甲方貳份,乙方貳份。

十、未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:____________

乙方:____________

代表人:____________

代表人:____________

消防合同篇4

發包人(以下簡稱甲方):

承包人(以下簡稱乙方):

依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》的相關規定,結合本

工程具體情況,雙方本着友好、誠信、自願的原則,經甲乙雙方協商同意,達成

如下協議:

第一條 工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:

第二條 承包範圍:

南通普樂迪ktv內的火災自動報警系統、噴淋系統、消火栓系統、消防排煙系統、疏散指示及應急照明系統。消防圖紙設計、材料送檢、消防工程功能檢測、

消防圖紙設計審報及消防工程驗收等全部由乙方承擔。該工程由乙方包驗收。

第三條 工程承包方式:

第四條 合同工期

開工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

第五條 工程造價、付款方式及價款調整

工程造價:人民幣 萬元整 (¥: )不含稅。 付款方式:合同簽訂甲方進場施工十天後付乙方工程總價的50%(¥:. ),工程結束經消防有關部門驗收合格出具書面消防合格證書甲方付工程總價的50%(¥: )。價款調整:本合同報價爲固定單價合同,建材市場材料漲幅在本合同報價內不做任何調整,如有變更增加以甲方下達的變更聯繫單爲準,變更報價中的單價參照原報價中相應的項目執行,原報價中沒有的部分按照現行市場價格標準執行。_

第六條 工程質量及驗收標準

1、本工程由甲乙雙方以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規範爲標準共同驗收。

2、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書,試驗、使用說明,檢測、檢驗報告和設備驗收標準。甲方可以隨機抽檢原材料和設備,並有權對其進行化驗、檢測,不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝。

3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx、《火災自動報警系統施工及驗收規範》gb50166-1992、《自動噴水滅火系統施工及驗收規範》(20xx年版)gb50261-1996、《機械設備安裝工程施工及驗收規範》gb50231-1998、《建築電氣工程施工質量驗收規範》gb50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx,及其他的國家和行業現行的相關標準、規範。

4、乙方交工前應做48小時的試運行試驗。

第七條 安全施工

1、乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規範要求的同時,還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

2、乙方在施工過程中,違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

第八條 材料設備採購

本工程材料由乙方統一採購,管材和電線以及設備必須要符合施工規範驗收規定。

第九條 質量保修

1、本工程免費質量保修期限爲__壹__年。

2、乙方在接到甲方維修通知後4小時內到達現場並及時處理。

3、在免費保修期內,乙方應有專人負責該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料爲準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。

乙方聯繫電話: 乙方聯繫人:

第十條 雙方的權利和義務

1、甲方負責爲乙方協調施工用水、用電。

2、乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。

3、乙方必須向甲方提供施工組織設計、質保服務措施等相關文件和資料,不得以任何理由隱瞞。

4、乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收。

5、乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單爲準。

6、乙方提出的變更必須經甲方書面確認後,方可組織施工,否則後果自負,如給甲方造成經濟損失的乙方應予以賠償。

7、乙方必須遵守防火設計、施工和驗收規範以及行業標準進行施工,發現違規和缺陷要主動及時向甲方報告。

8、乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,並且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格後,乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續並主動做好工程的後期維護保養工作。

9、工程竣工驗收合格後未移交甲方前,乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場工程,造成損壞的由乙方負責賠償。

10、乙方負責爲甲方培訓維護人員共計 2 人,直至完全獨立操作爲止。

11、經雙方協商一致,乙方提供具有正規設計該項目資格的設計單位的設計圖紙,並按圖進行施工。

12、甲方委託給乙方的項目中包含整個一層ktv,乙方必須保證該系統的所有內容全部符合消防要求,能夠滿足甲方以後一層ktv使用的需要。

第十一條 違約責任、索賠

1、甲方無正當理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知後在十日內仍未支付的,應從催告期滿之日起,向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

2、工程未通過甲方驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔相應責任,工程本身質量原因造成的除外。

3、工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。

4、由於乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因,導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等,乙方承擔由此造成的一切損失。

5、乙方在工程竣工後七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

第十三條 爭議的解決

本合同發生爭議,雙方協商解決;協商不成,可向工程所在地人民法院起訴。 第十四條 其他約定

1、本合同一式四份,雙方各執二份,均有同等法律效力。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關說明,均爲本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。

4、本合同報價中已經包含了消防工程的設計費、材料送檢費、工程檢測費以及驗收費用。

甲方(公章):_ _____?乙方(公章): 法定代表人:_________ 法定代表人:_____ ____ 委託代理人:_________ 委託代理人:_____ ____ 簽訂時間:_____年___月___日 簽訂時間: _____年___月___日 協議簽訂地:_________ 協議簽訂地:__ ____ ___

消防合同篇5

甲方:

身份證號:

電話:

乙方:

身份證號:

電話:

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》和《中華人民共和國消防法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等自願公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就消防工程事宜協商一致,簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

3、工程內容:消防系統

4、工程工期:_____月_____日至_____年_____月_____日。

二、承包方式:包工包料

三、工程造價:

四、工程質量及評定標準

1、質量要求:合格工程並符合消防設計要求。

2、評定標準:按國家和甘肅現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。

3、安全生產必須符合國家安全施工規範的要求,防止事故發生。

4、材料及設備品牌必須採用消防部門認可的合格產品、規格、型號、產地、質量等級並且符合消防要求,以保證工程質量。

五、付款方式

1、合同簽訂當天,甲方支付乙方合同款

2、工程完工甲方向乙方支付餘款

六、雙方責任及義務

1、甲方責任

(1)按合同付款方式提供合同書所規定的全部費用

(2)指定專人負責系統工程項目建設的協調工作,免費爲乙方施工提供存放器材的房間及施工電源和施工用水。

(3)負責系統工程項目的組織及驗收。(甲方內部驗收)

(4)甲方負責現場設備安裝位置的供電,確認佈線路、管道等設施的協調工作。

2、乙方責任

(1)負責系統設計、安裝、調試、開通試運行的全部工作。開通試運行後向甲方交付系統竣工資料和全套系統的技術資料,按時向甲方交付一個符合技術規範驗收合格的系統。

(2)乙方在施期間,乙方施工人員及設施發生意外事故,造成的傷亡和損失均由乙方全權負責,與甲方無關。

(3)乙方工程如不符合消防驗收規範需要返工,所造成的一切損失由乙方承擔,在施工期間因甲方造成的損失應由甲方承擔,在工程完工後由甲方造成的人爲損壞由甲方全權負責。

(4)工程驗收:按照消防部門意見,由乙方配合,甲方負責驗收。

(5)負責對甲方的系統使用和維護人員的技術培訓。

(6)自系統開通運行之日起,乙方提供對系統及系統設備免費保修工作(質量責任限於產品本身的修理、更換或維護,不包括其他人爲破壞因素或使用不當造成的損壞,人爲不可抗拒因素除外),壹年後提供優惠服務,系統出現故障後,乙方將在24小時內響應,對一般故障在一天內予以解決,並對設備實行終身維修和系統長期售後技術支持。

七、所有權與風險轉移

在甲方支付全部貨款前,貨物的所有權歸乙方所有,如甲方未能按合同約定的付款期限履行付款義務的,乙方有權以任何方式將貨物收回,甲方須承擔因違約而給乙方造成的經濟損失,包括但不限違約金,收回貨物的運輸及其他費用等。

八、履行期限和方式

1、乙方在合同簽定後,在甲方規定期限內,將設備運抵現場。

2、在組織施工過程中,如遇下列情況,需順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限。

(1)因不可抗力被迫停工時。

(2)因甲方提出變更計劃而不能施工時。

(3)因甲方原因不能按期提供合同規定之相應條件時。

九、系統工程項目延誤責任

1、由於甲方原因,致使工程不能按期開工或影響進度造成的責任和經濟損失由甲方承擔,工期應按拖延天數順延。

2、由於乙方的原因,使工程不能按期交付驗收合格的系統造成的損應由乙方負擔。

十、違約責任和仲裁

1、甲、乙雙方任何一方違約,需向對方償付違約金,違約金總額不超過合同總額的5%。

2、工程合同發生糾紛時,甲、乙雙方應及時協商解決,以期實現友好合作的目的,協商有分歧時,可提請仲裁機關解決。

3、本合同自簽定蓋章之日生效,任何一方不得擅自修改或終止,需要修改或終止時,應經雙方協調同意,籤具修訂撤消合同的協議書,未盡事宜,雙方友好協商解決。

4、本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,合同附件是本合同的組成部分,具有與合同正文同樣的法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

消防合同篇6

建設單位:(以下簡稱甲方)

施工單位:(以下簡稱乙方)

按照《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下合同條款。

第一條:工程概況

工程名稱:

工程規模:x平方米

工程地點:

工程內容:消防報警系統、消火栓系統

第二條:合同價款及承包形式:

本工程經甲、乙雙方商定,同意採用xx承包方式。即保證消防驗收一次性合格通過。工程總價款:x元;本工程所應交納的各種稅費均由乙方承擔。施工過程中,因消防報建及相關手續未通過而致停工或相關行政處罰,乙方安裝的工程由乙方負責。其他工程原因由乙方負責協調。

第三條:付款辦法

本合同在簽字生效之日起x天內由甲方按“基本建設撥款條例”的規定進行撥款,先預付乙方工程款x元,其後在乙方主要設備進場並施工後x天內支付x元。

2.本工程竣工驗收合格後x天內,甲、乙雙方應結清除質保金外的全部工程帳務。

第四條:施工日期

本合同簽定後x月x日開工,預計x個工作日竣工。

第五條:設備及材料供應方式

1.本工程所需設備及材料經雙方協商同意,均由乙方負責供應。

2.乙方提供的材料設備,必須符合國家消防產品質量驗收標準,並有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發生工程質量事故或造成返工損失,均由乙方負責。

第六條:工程質量及驗收交工

工程質量應全部達到設計要求和符合消防規範及消防工程驗收規範。隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表,到施工現場進行檢查,辦理隱蔽工程簽證手續。本合同生效後,甲方應積極組織圖紙會審、技術交底會議,並及時向乙方提供施工設計圖紙四套。工程竣工後,由乙方提交應由乙方提供的竣工工程驗收資料,明確交工日期,通知甲方組織工程驗收。工程竣工交驗後,工程保修按國家有關規定辦理,確定本工程質量保修期爲一年。

第七條:雙方職責

甲方:

派駐工地代表,對工程進度、質量進行監督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工及工程驗收簽證,並與土建施工單位協調向乙方提供用水、用電、大型機械使用方便,負責提供材料、設備及工具的存放室。根據合同規定和要求,按時辦理撥款和結算,並將每筆工程款付至乙方指定的帳戶上(見最後一頁)。負責組織工程驗收。對大規模設計變更或遇人力不可抗拒的災害等特殊情況,經甲乙雙方商定,可對本工程價款作適當的調整。如不屬於乙方負責的中途停建、緩建或其它原因造成的乙方停工、窩工損失,甲方應酌情給予適當的補償。

乙方:

1.施工前,及時做好各項施工準備工作和向甲方提交開工通知書。

2.按合同規定,與甲方商定做好材料和設備的採購、供應和管理工作。

3.嚴格按照設計圖和消防規範進行施工,確保工程質量。

4.已安裝的設備,在工程投入使用前負責保管,並清理好施工場地。x時提交竣工驗收資料,辦理工程竣工結算,參加竣工驗收。

在合同規定的保修期內,對屬於乙方責任的工程質量問題,負責無償修理。嚴格遵守甲方頒佈的有關工地規章制度。工程竣工交驗後,乙方應義務培訓建設方有關消防管理、值班人員,使其基本掌握系統的維護、操作和保修。在施工過程中,所發生的人身財產安全事故其責任和費用由乙方承擔。

第八條:其它

1.本合同條款雙方應嚴格遵守,任何一方不得擅自違約。

2.本合同未盡事宜,雙方協商議定。

3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

4.本合同一式x份,甲、乙雙方各執x份。

甲方(蓋章):

單位地址:

單位電話:

郵編:

甲方代表(簽字):

乙方(蓋章):

單位地址:

單位電話:

郵編:

乙方代表(簽字)

消防合同篇7

【案情簡介】

20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位於日照某路段沿街樓房b座一層的房屋租賃給原告武某,用於開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例爲上一年度的5%,合同還約定了其他條款。

合同簽訂後,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此後原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續,被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內容爲:承諾於20xx年8月31日前將消防備案手續到位,過期承擔一切損失。到期後,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經營,給承租方造成損失,承租方現要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經濟損失由出租方承擔,自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。後被告遲遲不返還原告預交的租金並拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金並賠償損失100餘萬元。

【意見分歧】

案件審理過程中,存在兩種不同意見:

第一種意見是:本案所涉房屋未經消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規定,且不能實現合同目的,該房屋租賃合同應爲無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。

第二種意見是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自願的基礎上籤訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實意思表示,該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續直接導致原告不能實現合同目的,雙方自願達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意願,但導致合同解除過錯在被告,被告應當返還原告租金及押金並賠償原告損失。

【案例評析】

筆者同意第二種意見。

根據《最高人民法院答覆雲南省高級人民法院》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬於法律規定必須經過消防機關驗收的,人民法院不應當以該房屋未經消防驗收合格爲由而認定合同無效”,第三條“租賃房屋用於開設經營賓館、飯店、商場等公衆聚集場所的,向當地公安消防機構申報消防安全檢查的義務人爲該企業的開辦經營者,但租賃標的物經消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的`規定,原告所租賃的房屋不屬於必須要按照國家工程建築消防技術標準進行設計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經消防驗收合格約定爲合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。

雖然租賃房屋未經消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續,導致原告無法辦理電玩城開業前所需手續,致使原告簽訂合同的目的不能實現。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經原被告雙方協商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金並賠償原告的各項經濟損失。

最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元並賠償原告損失268 865元。判決後原被告均未上訴,該判決已發生法律效力。